鸡西市托育综合服务中心建设项目工程设计服务（二次）（中标公告）-鸡西招标网

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

****市卫生健康委员会****市托育综合服务中心建设项目工程设计服务(*次)****合同公告

*、合同编号：[******]****[**]********-*

*、合同名称：****市托育综合服务中心建设项目工程设计服务(*次)

*、项目编号：[******]****[**]********-*

*、项目名称：****市托育综合服务中心建设项目工程设计服务(*次)

*、合同主体

采购人(甲方)：****市卫生健康委员会

地址：****区和平北大街**号

联系方式：***********

供应商(乙方)：****

地址：浙江省绍兴市越城区平江路*号复旦科技园绍兴创新中心*号楼**层

联系方式：***********

*、合同主要信息

主要标的：

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	总价(元)	规格型号/服务要求
*	工程设计	*(项)	￥*,.*	￥*,.*	无

合同金额： ***,***.**元，大写(人民币)：******元整

履约期限：****年**月**日至****年**月**日

履约地点：****市

采购方式：竞争性磋商

*、合同签订日期

****年**月**日

*、合同公告日期

****年**月**日

*、其他补充事宜

合同附件：

****市托育综合服务中心建设项目设计合同****(*).***

****市卫生健康委员会

****年**月**日

**-****-****

建设工程设计合同（*）

（民用建设工程设计合同）

商行

工

龙

经济合同文本

监制章

工程名称：****市托育综合服务中心

建设项目

工程地点：****市****区

合同编号：********

（由设计人编填）

设计证书等级：甲级

发包

人：****市卫生健康委员会

设计

人：****

签订日期：年*月**

****年*月**

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：****市卫生健康委员会

设计人：****

发包人委托承包人承担****市托育综合服务中心建设项目

工程设计，经双方协商*致，签订本合同。

第*条：本合同依据下列文件签订：

*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《建设工程勘察设计市场管理规定》

*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

*.*建设工程批准文件。

第*条：本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资

及设计费等见下表。

序号	分项目名称	建设规模	建设规模	设计阶段及内容	设计阶段及内容	设计阶段及内容	工程总投资（****）	费率%	设计费（元）
序号	分项目名称	层数	建筑面积（*）	方案	初步设计	施工图	工程总投资（****）	费率%	设计费（元）
*	****市托育综合服务中心建设项目	*	**.	√			**.		******
*
*
*

说明

#*** *****#

第*条：设计人应向发包人交付的设计资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
*	方案设计文件	*	合同签订*个日历日内
*	扩初设计文件	*	合同签订**个日历日内
*	施工图设计文件	*	合同签订**个日历日内

第*条：本合同设计收费为******元整人民币。

设计费支付进度详见下表。

付费次序	占总设计费%	付费额（元）	付费时间（由交付设计文件所决定）
*	**	******	交付设计图后，通过甲方审核并符合可行性研究报告编制要求
*	**	******	建筑主体施工完成
*	**	*****	项目竣工验收完成

说明：

*．提交各阶段设计文件同时支付各阶段设计费。

*．竣工验收完成时结清全部设计费，不留尾款。

*．本合同履行后，定金抵作设计费。

第*条：双方责任

*.*发包人责任：

*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容，在规定时间内向

设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发

包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天内，设计人

按合同第*条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限**天

以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资

料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工

时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有

关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资

料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人

对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第*人

转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律

责任，设计人有权向发包人提出索赔。

*.*设计人责任：

*.*.*设计人就按国家技术规范、标准、规程及发包人提出

的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合

格的设计资料，并对其负责。

*.*.*设计人采用的主要技术标准是：

国家相关设计标准、规范

*.*.*设计合理使用年限为**年。

*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及

份数向发包人交付资料及文件。

*.*.*设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设

计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调

整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项

目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关

设计问题和参加竣工验收。在*年内项目尚未开始施工，设计人

仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务

费，收费额由双方商定。

*.*.*设计人应保护发包人的知识产权，不得向第*人泄

露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情

况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第*条：违约责任：

*.*在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人

未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作

的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足*半时，按

该阶段设计费的*半支付；超过*半时，按该阶段设计费的全部

支付。

*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人

支付设计费，每逾期支付*天，应承担支付金额*分之*的逾期

违约金。逾期超过**天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，

并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不

审批或本合同项目停缓建，发包人均按*.*条规定支付设计费。

*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改

或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负

责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重

的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿

金不超过设计费的**%。

*.*由于设计人身原因，延误了按本合同第*条规定的设计

资料及设计文件的交付时间，每延误*天，应减收该项目应收设

计费的*分之

*.*合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双

倍返还定金。

第*条：其他

*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解

决有关问题时，双方应另行签订补充协或技术咨询服务合同。

*.*本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设

备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定

生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，

所需要费用由发包人承担。

*.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、

对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承

担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费

用由发包人支付。

*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另

行支付费用。

*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协

商解决。

*.*本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由

当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由

****市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁

机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

*.*本合同*式*份，发包人*份、设计*份。

*.*本合同经双方签章并在发包人向设计支付订金后生效。

*.*本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部

门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行

政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即

行终止。

*.**本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及

双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，

与本合同具有同等法律效力。

*.**其他约定事项：无

发包人名称：设计人名称：

（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

住所住所：浙江省绍兴市越城

区平江路*号复旦科技园绍

邮政编码：兴创新中心*号楼**层

电话：

邮政编码：******

开户银行：电话：****-********

开户银行：建行绍兴人民路

银行帐号：支行

银行帐号：

税号：

********************

税号：******************

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	[230301]JXWY[CS]20230001-1	成交金额	点击查看
招标单位	鸡西******员会点击查看	招标联系人/电话	点击查看
中标单位	同创******公司点击查看	中标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看